Договор на установку видеонаблюдения, контроля доступа
«Век Систем Безопасности» +7(495) 943-78-47
ДОГОВОР №______
«___» ___________2015 г.
ООО «Век Систем Безопасности», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий на основании приказа ______________________________ , с одной стороны и: _________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства приобрести оборудование и выполнить работы по установке системы контроля доступа согласно Приложению №1 в помещении Заказчика по адресу:
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН
2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором монтажно-наладочные работы, провести обучение эксплуатационной службы работе с оборудованием, предоставить инструкцию по эксплуатации.
2.1.2. Выполнить монтажно-наладочные работы в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя при условии полной строительной готовности объекта.
2.1.3. Исполнитель оставляет за собой право привлекать к выполнению части работ по настоящему договору сторонние организации, при условии, что за их действия отвечает как за свои собственные.
2.1.4. Исполнитель обязан, за собственный счет, проводить гарантийное техническое обслуживание охранной сигнализации, системы видеоконтроля и управления доступом в течение одного года, с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему договору.
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН.
2.2.1. Предоставить персоналу Исполнителя сухое, запираемое помещение для раздевалки рабочих и склада оборудования (В случае проведения на объекте Заказчика работ сроком более одного рабочего дня).
2.2.2. Выделять в распоряжение Исполнителя необходимый эксплуатационный персонал.
2.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персоналу Исполнителя в необходимые для производства работ помещения.
2.2.4. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем работ.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1. Общая стоимость оборудования и монтажа системы контроля доступа на объекте составляет: __________________руб. (_____________________________________________), НДС не облагается на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 12.05.2009 г. № 231
3.2. Предоплата по договору производится в размере 50% от общей стоимости оборудования и монтажа и составляет: _________________ руб. (_________________________________________________).
3.3 Окончательная оплата производится Заказчиком в течение пяти дней со дня подписания Акта № __________ на выполнение работ-услуг и составит:____________ руб. (_______________________________________________рублей).
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае не своевременного поступления денежных средств по настоящему договору на расчетный счет Исполнителя (п 3.2.), Исполнитель имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем порядке и в течение трех банковских дней вернуть, не своевременно поступивший платеж, на расчетный счет Заказчика.
При сохранении договорных отношений между Сторонами участниками настоящего договора, в случае изменения стоимости оборудования и материалов, указанных в настоящем договоре, составляется Дополнительное соглашение с указанием новой стоимости договора и выставлением Заказчику счета по Дополнительному соглашению на соответствующую разницу.
4.2. В случае расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик обязан произвести оплату выполненных работ по фактическим затратам.
4.3. Заказчик дает согласие на замену комплектующих изделий на равноценные или более высокого качества, в зависимости от наличия таких изделий. Гарантии качества распространяются на все заменители. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика о планируемой замене.
4.4. В случае задержки срока окончания работ, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости Договора.
5.ПРИЕМКА РАБОТ И ГАРАНТИИ.
5.1. Выполненные Исполнителем договорные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки.
5.2. Исполнитель не несет ответственности при предоставлении гарантийного обслуживания, за неисправности и отказы оборудования, возникшие при:
- несоблюдении инструкции по эксплуатации системы;
- неуполномоченном перемещении оборудования системы;
- переделке оборудования системы;
- деформации оборудования системы;
- неправильном обращении и халатности со стороны лиц, не относящихся к Исполнителю;
- обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.
1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
6.
2 Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
7.1 Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным по соглашению Сторон, либо на основании действующего Законодательства РФ.
7.2. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в установленном порядке и подписанные его Сторонами являются его неотъемлемой частью.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. АРБИТРАЖ.
В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора стороны примут все необходимые меры, чтобы уладить разногласия путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ф.И.О.____________________ Ф.И.О. _________________
__________________________ _______________________
(подпись) (подпись)
Установка видеодомофонов г.Москва
Установка турникета г.Москва
Установка видеонаблюдения
Установка шлагбаума г.Москва
Источник: http://veksb.net/dogovor-na-ustanovku-videonablyudeniya-kontrolya-dostupa
Договор видеонаблюдения образец
За просрочку поставки оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленного оборудования. 5.5.
В случае отсутствия Заказчика или его доверенного лица в месте передачи оборудования и/или проведения монтажных работ по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пени в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый день хранения оборудования на складе, но не более 5% от стоимости оборудования. Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки. 5.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом. 5.7.
Договор монтажа видеонаблюдения образец бланк
Договор на монтаж системы видеонаблюдения. Что касается конкретно Договора на монтаж системы видеонаблюдения, то кроме стандартных пунктов (способ оплаты, дата действия, гарантийных обязательств, форс-мажор и пр.
) он должен учитывать: — адрес монтажа (физический адрес объекта) — место монтажа (лучше конкретно для каждой позиции) — складирование инструмента — складирование оборудование и право собственности во время проведения работ — обеспечение электропитение не менее 1500Вт 220В — возможное время проведения работ по Договору и многое другое. Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.
Договор на монтаж системы видеонаблюдения № г. Москва « » 20 г.
Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения
В случае, если в процессе выполнения работ по Договору выяснится, что для удовлетворения потребности Заказчика нет необходимости в установке и/или приобретении некоторых позиций оборудования данные позиции будут исключены из спецификации к Договору. Изменение перечня будет оформлено, как дополнительное соглашение к Договору и отразиться на конечной стоимости Договора и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору.
В случае если стоимость исключенных работ и оборудования превысит стоимость окончательного расчета по Договору, разница будет возвращена Исполнителем из средств, ранее перечисленных ему по Договору. 8.5.
Выполнение Исполнителем по поручению Заказчика непредусмотренных в Приложение №1 к настоящему Договору работ оплачивается дополнительно, и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.
8.6.
Договор на установку системы видеонаблюдения
В случае расторжения Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после даты его подписания Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму в размере 3% от стоимости работ за составление проекта схемы коммутации оборудования и проводки кабеля. 5.10.
Брак, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования Заказчиком, не подлежит замене.
5.11.
Внимание Исполнитель не несет ответственность за некорректную работу установленного оборудования, обусловленную электрическими и электромагнитными помехами, помехами «земленная петля» и прочими факторами, связанными с неправильной прокладкой и коммутацией фидерных, видео и электрических линий связи раннее смонтированныхЗаказчиком или сторонними организациями. 5.12. При производстве работ возможны повреждения покраски стены, ответственность за это Исполнитель на себя не принимает, Заказчик самостоятельно нанимает строителей для перекраски стен.
6.
Документация
Как предмет договора, монтаж видеосистем интересен тем, что исполнитель, в некоторых случаях, может получать доступ к охраняемым законом сведениям клиента.
Так как системы видеонаблюдения чаще всего устанавливаются для обеспечения безопасности, при подготовке проекта соглашения нужно учесть порядок получения доступа к информации о видеосистеме, определить круг лиц, которым будут известны технологические особенности работы системы видеонаблюдения и методы изменения необходимых параметров.
Остальные требования к договору довольно стандартны, о них вкратце мы расскажем ниже. Монтаж видеонаблюдения как оказание платных услуг Помимо требований конфиденциальности, в договоре на монтаж видеосистемы должны присутствовать стандартные пункты и условия, присущие каждому договору оказания возмездных услуг.
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Дополнительные , не установленные законодательством РФ санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:
- За несвоевременное выполнение условий настоящего Договора (п.4) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки , но не более 10% от стоимости Договора.
- При нарушении сроков оплаты Договорных работ (п.3) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
- ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
Договор аренды видеонаблюдения образец
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.Срок действия договора. 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления предоплаты (аванса) на счет Подрядчика и действует до окончания и приемки работ.5.2.
Важно Работы по настоящему договору должны быть выполнены до « » 20 г. (включительно) 6.Характер взаимоотношений и дополнительные соглашения. 6.1.Все отношения и взаимные обязательства, при реализации этого договора и не оговоренные в нем, регулируются дополнительными соглашениями между партнерами. 7.Прочие условия. 7.1.
Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Устава.
7.2.
Договор на монтаж системы видеонаблюдения
Когда соглашение составлено и все необходимые работы проведены, внимание требуется уделить и приёмке результата. Проверка установленной системы видеонаблюдения должна проходить во всех предусмотренных режимах работы, видеокамеры должны обеспечивать необходимый заказчику радиус обзора, доступ к системе видеофиксации должны получить лишь те лица, которые указаны в договоре.
Любые спорные ситуации по исполнению составленного и подписанного соглашения решаются или переговорами, или в порядке, предусмотренном законом для решения споров по договорам оказания услуг. Устной формы такого договора законодательством не предусматривается. Это значит, что любой монтаж систем видеонаблюдения, проведённый без составления письменного соглашения, не будет считаться значимой сделкой с точки зрения гражданского права.
Договор на установку видеонаблюдения образец
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее, чем через после окончания работ. 4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
Договор на обслуживание видеонаблюдения образец
5.2.
За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 5.3.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).
5.4.
Договор на установку системы видеонаблюдения образец
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более , то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора 7.1.
Договор действует в течение с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 7.3.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 8. Разрешение споров 8.1.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 8.2.
Образец договора на установку видеонаблюдения
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 6. Форс-мажор 6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение дней уведомить об этом другую Сторону. 6.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4.
Источник: http://1privilege.ru/dogovor-videonablyudeniya-obrazets/
Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения
Город:______________
Дата:_______________
ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).
2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.
3. Сроки выполнения работ
3.1.
Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.
4.Права, обязанности и ответственность сторон
4.1. Исполнитель:
4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;
4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.2. Заказчик:
4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора
4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.
4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.
5. Производство работ. Гарантии
5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.
5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.
6.Порядок расторжения договора
6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.
7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.
7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.
ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.
© 2010-2021 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов
Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html
Договор постави видеонаблюжения и монтаж оборудования
Договор № На поставку оборудования и материалов системы видеонаблюдения г. Москва « » 2012 г.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое далее «Покупатель», , действующего на основании устава, с одной стороны, и , именуемое далее «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование и материалы для установки системы видеонаблюдения (далее – Товар), Покупатель принять и оплатить Товар. 1.2. Количество и наименование Товара определяются в Техническом задании (Приложение ). 1.3. Сроки поставки Товара и выполнения работ 20 дней с даты подписания договора. 1.4.
договора по типам
Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 9.
Обстоятельства непреодолимой силы 9.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
9.2.
Договор продажа и монтаж — системы видеонаблюдения
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии. 10.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд города Кургана.
11.
Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
Получить полный текст 11.2.
Договор поставки и монтажа
Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
13.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 14.
Адреса и платёжные реквизиты Сторон Покупатель: НУЗ «Отделенческая больница на станции Курган открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Юридический адрес: РФ, Курганская область, г.
Важно Курган, ул. Проходная, 6, Тел-32, Факс 8 (35 e-mail:*****@***ru , Р/с в Филиале в г.
Кургане г. Курган К/с / М. П. Поставщик: Приложение к Договору № поставки медицинского оборудования от « » 2012 года Спецификация № п/п Наименование товара, работ, услуг Ед.
изм. Кол-во Цена за 1 ед., руб. НДС, руб. Стоимость с учетом НДС, руб. ИТОГО: Итого: ( ) руб. коп.
No related posts.
